出自:机电工程管理与实务

达海制药厂机电安装工程项目由A单位实施工程总承包,其与某劳务公司签订了劳务分包合同,约定该劳务公司安排40名农民工做力工,进行基础地基处理和材料搬运工作。进场前进行了安全教育。 地基工程结束后,准备工艺设备吊装作业,吊装方案详细可靠,具体内容包括编制依据;方案选择;工艺分析与工艺布置;吊装平面布置图;施工步骤与工艺岗位分工;工艺计算(包括受力分析与计算、机具选择、被吊设备、构件校核等),但是发现吊装作业所需的劳动力不足,项目部从40名农民工中抽调10名工人,并另调1名持有特种作业操作证的起重工,充实到起重机械作业班组,配合起重吊装操作。然后再从余下30人中挑选12名体力好的青年到架子班进行脚手架搭设作业。项目安全员提出起重吊装和脚手架搭设属于特种作业,这22名力工没有特种作业操作证,不具备作业资格,不能从事这两项作业。 但项目部主管施工的副经理认为这些力工从事的是辅助性工作,仍然坚持上述人员的调配。在作业中,发生了两个事件: 事件一:施工中有1名搭设脚手架的力工不慎从25m高的空洞中坠落地面,经抢救无效当场死亡。事故发生后A单位立即启动应急预案并组织调查组进行调查处理。 事件二:配合起重机械作业的人员也发生了两起事故,共造成3人重伤。 背景中吊装方案的主要内容是否完整?为什么?
施工企业使用强制检定的计量器具,应向指定的计量检定机构申请()。
A:后续检定
B:使用检定
C:周期检定
D:仲裁检定
下列设备中,属于消防工程专用产品的是( )。
A:压力表 
B:水泵接合器 
C:减压阀 
D:止回阀
机电工程现场中的电焊机至焊钳的连线多采用()聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线,因为电焊位置不固定,多移动。
A:RV型
B:BLX型
C:BLV型
D:BVV型

某成品燃料油外输项目,由4台5000m3成品汽油罐,两台10000m3消防罐,外输泵和工作压力为4.0MPa的外输管道及相应的配套系统组成。
具备相应资质的A公司为施工总承包单位。A公司拟将外输管道及配套系统施工任务分包给GC2资质的B专业公司。业主认为不妥。随后A公司征得业主同意,将土建施工分包给具有相应资质的C公司,其余工程由A公司自行完成。
A公司在进行罐内环焊缝碳弧气刨清根作业时,采用的安全措施有:36V安全电源作为罐内照明电源;3台气刨机分别由3个开关控制,并共用一个总漏电保护开关;打开罐体的透光孔、人孔和清扫孔,用自然对流方式通风。经安全检查,存在不符合安全规定之处。
管道试压前,项目部全面检查了管道系统;试验范围内的管道已按图纸要求完成;焊缝
已除锈合格并涂好了底漆;膨胀节已设置了临时约束装置;一块1.6级精度的压力表已校验合格待用;待试压管道与其他系统已用盲板隔离。项目部在上述检查中发现了几个问题,并出具了整改书,要求作业队限时整改。
由于业主负责的施工图设计滞后,造成C公司工期延误20日,窝工损失达30万元人民币,C公司向A公司提请工期和费用索赔。A公司以征地由业主负责,C公司应向业主索赔为由,拒绝了C公司的索赔申请。



第1题,共4个问题
(简答题)说明A公司拟将管道系统分包给B单位不妥的理由。

第2题,共4个问题
(简答题)指出罐内清根作业中不符合安全规定之处,并阐述正确的做法。

第3题,共4个问题
(简答题)管道试压前的检查中发现了哪几个问题?应如何整改?

第4题,共4个问题
(简答题)A公司拒绝C公司的索赔是否妥当?说明理由。
配电柜上端子排的安装要求有哪些?
工业安装工程质量验收项目划分的程序是()。
A:单位工程→分项工程→分部工程
B:分项工程→单位工程→分部工程
C:分部工程→分项工程→单位工程
D:分项工程→分部工程→单位工程
自动化仪表按其安装位置可分为()系统。
A:分散
B:就地
C:直接
D:集中
E:间接
某机电安装工程项目,某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建3000平方米工业厂房(带底下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。 施工进度计划已经达成一致意见,合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。 在专用条款中明确6级以上(含6级)大风大雨大雪地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之内起28d内予以确认,工程师无不正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。 根据双方商定,人工费定额为30元/工日,机械台班费为1000元/台班。 建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件: 事件1:地基出问题,业主以书面通知施工单位停工10d,窝工费用3000元。 事件2:5月18日发生6级大风,一直到5月21日开始施工,造成20名工人窝工。 事件3:5月21日用30个工日修复因大雨冲毁的永久道路,5月22日恢复正常挖掘 事件4:5月27日因租赁的挖掘机大修,挖掘工作停工2d,造成人员窝工10个工日。 事件5:5月29日,因外部供电故障,使工期延误2d,造成20人窝工,2台施工机械窝工。 事件6:在施工过程中,发现业主提供的图纸存在问题,故停工3d进行设计变更,造成人工窝工60个工日,机械窝工9个台班。 问题 (1)分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担,并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少? (2)建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?
球形罐焊接后整体热处理应在()前进行。
A:与球罐壳体连接的受压件焊缝焊接
B:无损检测完成
C:压力试验
D:气密性试验
关于光缆工程单盘测试的说法,正确的是( )。
A:光纤长度应抽测80%
B:用0TDR法测量单盘损耗时应加标准尾纤
C:光缆护层应进行耐压测试
D:应进行偏振膜色散测试
直接安装在管道上的仪表,宜在管道( )安装。
A:吹扫前 
B:压力试验后 
C:与管道同时 
D:管道吹扫后压力试验前
不属于泄漏试验检查重点的选项是()。
A:阀门填料函
B:施焊焊缝处
C:法兰连接处
D:螺纹连接处
风险管理组在风险管理策划中主要负责的工作有()。
A:识别
B:事故上报
C:安全检查
D:制定应急救援
E:制订安全计划
长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,基础之间的距离丈量允许偏差为丈量距离的( )。
A:1/1000
B:1/2000
C:1/3000
D:1/4000
建筑设备自动监控实施界面的确定贯彻于哪些方面?
填料塔是静置设备中的( )。
A:换热设备
B:反应设备
C:分离设备
D:过滤设备
二次回路接线应按()图纸施工,接线应正确。
设备安装精度控制中,采用修配法对补偿件进行补充加工的目的是()。
A:解决设计存在的问题 
B:抵消过大的安装积累误差 
C:修补制造的加工缺陷 
D:补仓零部件的装配偏差 
汽轮发电机转子并不由()组成。
A:转子锻件
B:端盖
C:激磁绕组
D:风扇
在()情况下,宜选用熔敷金属的抗拉强度稍高于母材的焊条。
A:在焊接结构刚性大
B:普通结构钢
C:接头应力高
D:焊缝易产生裂纹
华东机电安装公司承建某火力发电厂机电安装工程。整个机电工程项目于2013年4月竣工验收完成后,建设单位立即组织进行负荷联动试运行。合同约定:负荷联动试运行期间,华东机电安装公司应派相应人员配合保驾。 在负荷联动试运行中,发生了冷却循环水系统5号电动阀门关闭时阀底被顶裂事件。在电厂试生产期间,发生了冷却循环水系统1号主电动阀门开启时电动机出现冒烟现象。 上述两事件发生后,建设单位与华东机电安装公司一起组织有关人员,进行调查,分析原因: (1)在查竣工档案资料时,5号电动阀门单体调试记录中未发现开启和关闭的限位测定数据; (2)对1号主电动阀f1-单体调试记录中未发现电动机过载电流保护装置测试数据,查值班人员操作情况,发现1号主电动阀门开启前,未先开启旁通阀门而造成主电动阀门过负荷情况。 华东机电安装公司对1号主电动阀门事件又应做如何处理?
按埋置深度分类的机械设备基础是()。
A:箱式基础 
B:垫层基础 
C:减振基础 
D:联台基础
施工总平面图设计的主要内容包括( )。
A:生产、生活及行政等临时设施平面布置的设计
B:临时用电的设计和临时用水的设计
C:安全防火设施的布置
D:合理布置各种仓库、预制场位置,减少场内二次运输
E:生产临时设施与生活设施分开布置
甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订建材购销合同,同时在合同中约定就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议,乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解,合同应被撤销。乙公司向Z市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同,而甲公司向Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法正确的是( )。
A:Z市人民法院应当依法对此案进行审理
B:Z市人民法院应当裁定不予受理
C:Z市人民法院应和A市仲裁委员会协商确定谁受理此案
D:Z市仲裁委员会不应当受理此案
消防工程验收目的是什么?
成套配电装置送电验收,由供电部门检查合格后将电源送进室内,经过验电、校相无误后按顺序应先合()。
A:高压柜进线开关
B:变压器柜开关
C:低压柜进线开关
D:其他柜的开关
评定报告中应详细记录工艺程序、焊接参数、检验结果、试验数据和评定结论,经( )审核,经单位负责人批准,存入技术档案。
A:总工程师 
B:质量检验工程师 
C:理化检验工程师 
D:焊接责任工程师
分部工程质量验收的结论由()填写。
A:建设或施工单位
B:建设或监理单位
C:监理或施工单位
D:设计或监理单位
( )对本工程项目的安全生产负全面领导责任。
A:工号技术员
B:部门经理
C:项目经理
D:项目总工程师